答疑解惑(第五期)|高温、限电、疫情等影响工期及索赔法律实务解答之赶工费如何处理?|建议收藏

2022-09-20
新闻来源: 成都遂宁商会
查看次数:2777

今年成都的夏天,对成都人民是一个不平凡的夏天,可以说是一个“多事之夏”!持续高温、限电、疫情等,给我们各行各业生产、经营产生重大影响,特别是我们的建筑施工企业带了困惑!


涉及到工期延误索赔及停工损失的计算、疫情对发包方、承包方计价等均会产生严重的影响。


城市“静默法眼观筑“律师的工作却一刻也没有“静默”,在静默居家期间,法眼劳动律师团队在王劲夫律师的带领下,为帮助建筑企业处理即将面临的问题,根据现有文件规定并结合司法实务中关于疫情防控停工期间可能涉及的问题,对疫情停工期间工程造价费用如何计价的问题从工期顺延及违约责任承担问题、疫情防控停工期间费用承担问题及发承包双方关于停工费用索赔及处理等逐一作出分析和解答,希望能为建筑企业减损增收有所补益。


参与答疑解惑“你问我答”专题分析的律师及助理:何俊宏律师任欢律师米佳律师、王晶律师、邓江瑶律师、蒋丽萍律师、李思凡律师助理等。


图片


《高温、限电、疫情等影响工期及索赔法律实务解答》法眼观筑分期分享!


本期分享《复工后发包人要求赶工的,赶工费如何处理?

图片

法眼观筑答疑解惑

复工后发包人要求赶工的,赶工费如何处理?


法眼观筑分析意见


综合相关定,复工后若发包人要求施工单位赶工的,则施工单位有权与发包人共同确定赶工措施方案,通过签订补充协议的方式明确赶工费的计取。


政策依据


1、四川省高级人民法院民一庭《关于涉新冠肺炎疫情相关民事案件审理的法官会议纪要》第4.3条


对于承包人主张的应发包人要求赶工所增加的费用,当事人有约定的按约定,无约定的,由发包人承担。


2、四川省住房和城乡建设厅《关于加强疫情防控积极推进建设工程项目复工的通知》第三条第(一)款


对因工期延误,发包人要求赶工的,承包人应会同发包人制定赶工措施方案,明确约定赶工费用的计取。


3、四川省建设工程造价总站《关于进一步做好新冠肺炎疫情防控期间建设工程施工合同管理的指导意见》第二条第(五)款


赶工补偿费的计算:复工后发包人要求赶工的,或复工后因施工人员不足,材料、设备供应及疫情防控要求等造成的施工降效实际影响工期的,发承包双方应根据批准的赶工施工方案和实际情况确定赶工补偿费并签订补充协议。”


特别申明

本文中的观点仅为法眼观筑律师团队对本事宜及本事宜所涉法律法规的基本认识和理解,但对于本次分析观点,在诉讼/仲裁时本律师团队并不能肯定能得到或完全得到受案法院/仲裁机构的支持。

建筑企业在具体使用中遇到疑问,请及时与法律观筑律师团队联系

图片


法眼观筑-安全合规专家



法眼观筑-四川蓉城律师事务所旗下品牌,由成都市政协委员、四川蓉城律师事务所高级合伙人、执行主任王劲夫律师带领团队创立,是适应当前新形势下律师服务专业化而成立,为工程项目领域提供全方位全流程的行业化、专业化、标准化的法律服务。

律师团队均毕业于知名法学院,资深化、行业化、专业化、前沿化。擅长团队协作,通过深度研讨、模拟庭审、专家论证等多种方式,切实有效处理建设工程领域重大疑难法律事务,以实现委托人和客户权益最大化。


专家团队由涵盖股权、投资、融资、工程、造价、会计、税务、翻译、鉴定等与诉讼相关领域专家、学者、教授等组成。

法律实务范围:

1、为企业并购、重组、企业投融资及上市公司再融资、股权激励、国有企业改制等资本市场相关领域。

2、城市更新、乡村振兴、生态建设包括土木工程、公路工程、高速公路工程、道路与桥梁工程、水利水电工程、通信工程、房屋建筑工程、市政工程、线路管道、设备安装工程及装修工程等各类建设工程领域。

为建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位、拆迁等在建设工程全流程中的各类法律事务提供专业法律服务和ー站式解决方案。  

法律服务事项包括但不限于:

重大项目并购、重组、股权设计、尽职调查、公司治理等全过程法律服务

为城市更新、乡村振兴、生态建设等各类重大疑难工程案件出具专家意见书

♦为甲方、乙方建设工程设计变更、増加、工程签证、工程结算、索赔与反索赔

♦为施工企业催收工程款、建筑材料款、违约金、赔偿金等

♦城市更新、乡村振兴、生态建设等工程纠纷案件调解、仲裁、诉讼

♦建设工程招投标中的法律服务(异议投诉、行政复议和行政诉讼)

♦建设工程发包、总承包、专业承包及分包事项法律服务

♦建设工程各类合同文件的工程总承包、施工总承包等法律文件的起草、审核和项目谈判

♦建设工程各类合同履行中的法律风险防控及项目施工管理

♦建设工程竣工验收、交付使用和质量保修环节法律把控




法眼观筑宗旨

旨在普法分享和践行依法治国,专“EPC+工程+建筑房产”领域,不做“万金油”法律咨询,打造工程领域的“金刚钻”专家律师咨询团队,专注于“EPC+工程+建筑房产”领域的法律实务研究和普法咨询。


联系我们

电话:13086627298(微信同号)

地址:中国四川成都高新区益州大道中段555号星宸国际B座10楼。